Laatst bijgewerkt: 05/09/2026

Deze algemene voorwaarden (AV) gelden voor offertes, bestellingen en prestaties van Bauvora Bouwgroep, Ankerrui 22, 2000 Antwerpen (BTW BE 1008.439.912), hierna « de aannemer ».

Ze hebben betrekking op renovatie (gevel, ramen & deuren, dak) en energieprestaties (zonnepanelen, batterijen, laadpalen, warmtepompen), alsook bijhorende diensten (advies, plaatsbezoek, planning).

Bijzondere voorwaarden op een ondertekende offerte gaan bij conflict voor op deze AV.

1. Offertes

Offertes zijn 30 dagen geldig vanaf de datum, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief btw, tenzij duidelijk anders aangegeven.
Een offerte steunt op de verstrekte info en eventueel een plaatsbezoek. Afwijkingen op de werf (verborgen staat, maten, toegang) kunnen tot een aanpassing leiden.
Aanvragen via de website (offerte-wizard) zijn een contactaanvraag, geen vaste bestelling.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst ontstaat na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant (handtekening, bevestigingsmail of betaling van voorschot volgens offerte). Tot die aanvaarding is de aannemer niet tot uitvoering gehouden.

3. Uitvoering en termijnen

Meegedeelde termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk een vaste termijn is toegezegd.
De aannemer voert uit volgens de regels van de kunst en toepasselijke normen.
Uitstel kan o.a. volgen uit: weer, materiaalbeschikbaarheid, overmacht, vertraging bij de klant (toegang, beslissingen, betalingen), of derden.
De klant zorgt voor veilige toegang tot de werf en tijdige informatie.

4. Wijzigingen en meerwerken

Elke wijziging of meerwerk op vraag van de klant gebeurt via bijlage of schriftelijke bevestiging (e-mail volstaat), met eventuele impact op prijs en planning.

5. Betalingen

Tenzij anders in de offerte: voorschot bij bestelling, saldo bij oplevering / volgens schijven in de offerte.
Facturen zijn betaalbaar binnen de vermelde termijn (bij gebrek: 14 dagen).
Bij laattijdige betaling: intresten en forfaitaire schadevergoeding volgens Belgisch recht inzake betalingsachterstand, onverminderd andere middelen.
De aannemer mag de werken schorsen bij niet-betaling na ingebrekestelling.

6. Materialen en eigendom

Geleverde materialen blijven eigendom van de aannemer tot volledige betaling. Het risico na levering op de werf volgt de toepasselijke regels en eventuele vermeldingen in de offerte.

7. Oplevering

Bij voltooiing (of per fase indien voorzien) vindt oplevering plaats. Zichtbare gebreken melden zonder uitstel. Oplevering kan stilzwijgend zijn wanneer de klant het werk in gebruik neemt zonder schriftelijk voorbehoud binnen een redelijke termijn.

8. Garantie

De Belgische wettelijke garanties zijn van toepassing (inclusief, waar relevant, de tienjarige aansprakelijkheid voor betrokken ruwbouwwerken).
Fabrieksgaranties op toestellen (bv. panelen, batterijen, warmtepompen) gelden volgens hun voorwaarden; de aannemer bezorgt nuttige documenten.
Uitgesloten: normale slijtage, slecht onderhoud, ingrepen door derden, oneigenlijk gebruik, schade door de klant.

9. Aansprakelijkheid

Behoudens bedrog of zware fout is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot het bedrag van de betrokken opdracht (excl. btw). Indirecte schade (bedrijfsschade, gederfde winst) is uitgesloten, binnen de grenzen van dwingend recht.

10. Verzekering en veiligheid

De aannemer beschikt over gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De klant meldt specifieke siterisico’s (gekende asbest, leidingen, buren). Veiligheidsvoorschriften op de werf moeten worden nageleefd.

11. Onderaanneming

De aannemer mag gekwalificeerde onderaannemers inzetten en blijft aanspreekpunt voor de klant, tenzij anders afgesproken.

12. Annulering

Bij annulering door de klant na aanvaarding mag de aannemer reeds gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor planningsverlies factureren, behoudens dwingende wettelijke bescherming (o.a. consumenten).

13. Persoonsgegevens

Verwerking van gegevens staat beschreven in het privacybeleid.

14. Toepasselijk recht en geschillen

Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, behoudens dwingende consumentenregels.

15. Contact

info@bauvora-bouwgroep.be — //
Ankerrui 22, 2000 Antwerpen

Modeltekst — laat nalezen door een adviseur vóór definitief commercieel gebruik. Vervang het placeholder-BTW-nummer in WordPress (Instellingen → Bauvora Legal).